一建经济：施工索赔与现场签证_报考-学员关注-233网校搜索

为您找到相关结果为 1193791 个

一建《工程经济》章节题：施工索赔与现场签证

备考一级建造师考试，做题还是不知该怎么下手？主要还是题做的太少，导致知识只是模糊过了遍脑子，对于考点记忆还是不深刻，这就需要多做题巩固了。【免费章节题】【模拟试题】【历年真题】【每日一练】一建历年真题/速记口诀/思维导图/必背考点免费领>>考点：施工索赔与现场签证【单选】某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5 个工日，每个工日单价为 200 元；承包人租赁的一台挖土机窝工 5 个台班，台班租赁费为 500 元；承包人自有的一台自卸汽车窝工 2 个台班，该自卸汽车折旧费每台班 300 元，工作时燃油动力费每台班

来源：建设工程经济模拟试题 2022-01-28 00:00:34
一建经济：施工索赔与现场签证详细解答

2022年一建考试较往年推迟2个月，如何有效备考，点击领取免费备考早鸟计划☟☟一建经济：施工索赔与现场签证知识点一：工程变更价款的确定一、变更的范围除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。四、项目措施费的调整工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明与原实施方案措施项目相比的变化情况。报价浮动率：1）招标工程：L=（1-中标价/招标控制价）*100%2）非招标工程：L=（1-报价值/施工图预算）*100%知识点二：施工索赔与现场签证一、施工索赔（一）索赔的成立条件索赔事件成立必须满足的三要素

来源：建设工程经济学霸笔记 2022-04-25 10:00:00

一建经济：备考资料一建经济：学霸笔记一建经济：施工索赔与现场签证
一级建造师

《港口与航道工程管理与实务》案例题专项班

授课老师: 陈冬铭

《港口与航道工程管理与实务》案例题专项班

主讲老师：陈冬铭

免费试听
2019一级建造师工程经济考点：施工索赔与现场签证

233网校一级建造师资料包预告：干货笔记（公共科+建筑市政）+考前10页纸+高频易错题+考前题+考前3页纸（精华），资料包下载路径：233网校APP-题库-资料下载，均提供免费下载，建议大家下载233网校1Z103074 施工索赔与现场签证（可考指数★★★★）一、施工索赔（一）索赔的成立条件任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款二、现场签证现场签证，是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括：（1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认；（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；（4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减

来源：建设工程经济学习笔记 2019-08-12 08:36:00

施工索赔与现场签证一建工程经济考点
经济考点速记施工索赔与现场签证

　　一、施工索赔 　　索赔是指在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。(一)索赔的成立条件　　当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。(2)发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已被发包人被认可。　　当承包人的费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结合工程延期，综合作出费用赔偿和工程延期的决定。　　★高频考点5：现场签证的范围与程序 ☆速记点评：注意现场签证的程序以及涉及的时间等内容。

来源：建设工程经济学习笔记 2015-08-28 10:19:00
一建工程经济历年章节真题：施工索赔与现场签证

一建历年真题是备考复习的重要资料，通过对各章节历年真题的练习，可以熟悉考试“套路”，明确各章节的高频考点，因此，考生一定要做真题，而且要反复做，把考题做熟做透彻之后，学习就变得很有方向性，学习效率会得到很大提高另外，可下载233网校APP免费刷一建真题【下载233网校APP>>】，还可加学霸君微信号KS233-WX5，进各专业备考微信交流群，与广大考生共同学习进步！点击进入>>【一级建造师历年真题在线估分】【真题下载】【真题视频免费看】锁分资料>>一建“干货笔记+精编讲义”纸质书，题库会员免费领取一建《建设工程经济》历年章节真题：1Z103070 施工索赔与现场签证1、某建设工程施工过程中，由于发包人提供的材料没有及时到货,导致承包人自有的一台机械窝工四个台班。每个工日单价为250元；承包人租赁的一台挖土机窝工3个台班，挖土机台班租赁费为800元；承包人自有的一台自卸汽车窝工3个台班，该自卸汽车台班折旧费为400元，台班单价为700元，则承包人可以向发包人索赔的费用为

来源：建设工程经济历年真题 2021-04-29 09:46:32

工程经济一建工程经济真题一建工程经济历年章节真题一建工程经济历年真题
施工索赔与现场签证

1、施工索赔
1.1索赔成立的条件
（1）三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。
（3）其他项目费：按合同约定计算
（4）规费与税金
除工程内容的变更或增加，承包人可以列入相应增加的规费与税金。其他情况一般不能索赔。
索赔规费与税金的款额计算通常与原报价单中的百分率保持一致。
索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费用
2、现场签证
现场签证，是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。
现场签证的范围一般包括：
（1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认；
（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；
（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失

来源：建设工程经济 2025-08-01 10:59:17
2018年监理工程师知识点 施工索赔与现场签证

1.施工索赔与现场签证（1）程序：承包人在索赔事件发生后28天内提出索赔金额；发包人现场代表或监理工程师在收到索赔报告后的7天或10天内进行核对。（2）支付时间：一般与工程进度款同期支付。

来源：建设工程目标控制学习笔记 2018-02-13 07:18:00

监理
一建经济历年章节真题：现场签证

插入模块一建经济历年章节真题：17.4.10 现场签证1、施工过程中，需要进行现场签证的事项是()。【2023年真题】A. 工程变更导致的施工措施费增减B. 完成施工合同以内的零星工程C.承包人原因引起的工程量增减查看答案参考答案：A参考解析：现场签证的范围一般包括：(1)施工合同范围以外零星工程的确认;(2)在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;(3)非承包人原因导致的人工、

来源：建设工程经济历年真题 2025-07-21 00:18:14

现场签证一建经济历年章节真题一建经济分章节真题一建经济历年章节真题及答案
一级建造师经济精讲班讲义：清单计价下的索赔与现场签证

点击查看：一级建造师《工程经济》精讲班讲义汇总专题6.5 清单计价下的索赔与现场签证【2017精讲班课程试听>>】一、施工索赔索赔是指在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失（四）索赔的计算方法1．索赔费用的组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成相似，一般包括以下几个方面：（1）分部分项工程费1）人工费。[Page]单项选择题因修改涉及导致现场停工而引起施工索赔时，承包商自有施工机械的索赔费用宜按机械（　　）计算。（2）措施项目费用（3）其他项目费（4）规费与税金除工程内容的变更或增加，承包人可以列入相应增加的规费与税金。其他情况一般不能索赔。3．发、承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。例题：现场签证是指发、承包双方现场代表（或其委托人）就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。现场签证的范围一般包括（　　）。

来源：建设工程经济学习笔记 2017-08-02 09:22:00

一级建造师
2021年一建《机电工程》考点：施工索赔的注意事项

热点推荐>>【题库试题】【2014-2020年真题下载】【备考资料免费下载】【下载APP免费刷题】加群学习：扫码下图或添加学霸君微信号【KS233-WX5】，一起进群学习考证点击领取>>2021年一级建造师精华资料下载2021年一建《机电工程》考点：施工索赔的注意事项【进入章节练习】(1)索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔;(2)承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；(3)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；(4)施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为索赔凭证，在双方未能协商一致的情况下，仲裁或诉讼是施工索赔最后的救济手段；(5)施工索赔的解决方式。

来源：机电工程学习笔记 2021-08-12 00:03:01

一建机电必考点 2021年一建机电必考点施工索赔的注意事项

<123456...66>

登录233网校

同步数据不丢失哦~

重点活动

热门搜索

免费领

备考资料

精品课程

猜你想搜

233网校APP

一站式备考
刷题/看课/资料下载资讯更新

233网校小程序

备考好帮手
扫码即用，免费体验